************法院，建设资金来自财政，项目出资比例为国有资金100.00%。 项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，特邀请有意愿的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

      2.1 建设地点：咸阳市秦明路与尚法路交汇处，西侧为支十四路，南侧紧临咸阳市双照湖公园。；

      2.2 工程规模：本工程为装饰装修工程，装修内容包括负一层羁押室、电梯厅、刑事赃物库房；一层诉服中心、信息化指挥控制室、审判配套用房、食堂；二层审判配套用房、大要案法庭、大法庭、小法庭、会议室；三层视频会议室、座谈会议室、小法庭、审判配套用房；四到十层会议室、审判配套用房走廊等装饰装修，以及电气照明插座工程、给排水洁具部分，建筑面积为14749.53㎡。；

      2.3 项目投资总额：******0元，（其中本次招标工程估算******元）；

      2.4 计划工期：150日历天；

******法院审判法庭装修项目;标段编号: E******16ggiljxtrg001;标段类型: 施工;；

      2.6 招标范围：标段1:本工程为装饰装修工程，装修内容包括负一层羁押室、电梯厅、刑事赃物库房；一层诉服中心、信息化指挥控制室、审判配套用房、食堂；二层审判配套用房、大要案法庭、大法庭、小法庭、会议室；三层视频会议室、座谈会议室、小法庭、审判配套用房；四到十层会议室、审判配套用房走廊等装饰装修，以及电气照明插座工程、给排水洁具部分，建筑面积为14749.53㎡。；

      2.7 其他：。

******法院审判法庭装修项目：本次资格预审要求申请人具备【建筑工程施工总承包二级】及以上,或【建筑装修装饰工程专业承包二级】及以上 资质 ，并在人员、设备、资金等方面具备相应的 施工 能力。其中，投标人拟派项目 负责人 具备【建筑工程二级注册建造师】及以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理，具备合法有效的营业执照，具备有效的安全生产许可证，申请人及项目经理近五年具有类似业绩 。。

******法院审判法庭装修项目： 本次资格预审 不接受 联合体资格预审申请。

      3.3 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 个标段投标，但最多允许中标 1 个标段 （适用于分标段的招标项目）。

      3.4 申请人及拟派项目经理需在“陕西建设网”录入信息（类似项目业绩以项目所在地“省级建设网”或“全国建筑市场监管公共服务平台”或施工合同为准）。申请人未被列为经营异常名录、失信被执行人、重大税收违法失信主体，以“信用中国”网站（******/）下载信用信息报告为准；在“国家企业信用信息公示系统”（******）中列入严重违法失信企业名单。

       本次资格预审采用 有限数量制。

      5.1 请于 2025-09-10 00:00起至2025-09-15 00:00从陕西省公共资源交易平台（******）下载资审文件。

      6.1 ******法院审判法庭装修项目，资格预审申请文件递交的截止时间为2025年09月23日09时30分，地点为《全国公共资源交易平台（陕西省·咸阳市）》(******/)。

      6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人不予受理。

      6.3 资格预审申请文件递交方式：网上递交。

       本次招标公告在《陕西省公共资源交易平台》 陕西采购与招标网(陕西采购与招标公共服务平台 ******/website/index.aspx）并同步在陕西省公共资源交易平台（咸阳市） 等媒介上发布。

******建设局。8.2本项目实施“不见面资格预审”，资格预审申请人仅在资格预审申请文件递交截止时间前在全国公共资源交易平台（陕西省？咸阳市）使用咸阳市公共资源交易不见面开标系统（访问地址：（******:8082/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login）递交电子资格预审申请文件即可，无需到现场递交纸质资料。并于投标截止时间前1小时内登录不见面开标大厅，并及时签到(开标前60分钟开始签到)，因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成签到或响应的，由投标人自行承担后果。8.3 逾期上传的或者未上传至指定平台的资格预审申请文件，招标人不予受理。8.4 相关技术问题，请提前咨询软件开发商：技术支持热线：400-998-0000

本招标项目的监督部门为咸阳市建设工程造价管理站